【河北省疫情期间施工增加费,河北疫情期间工程计价通知】

北京、河北在疫情期间如何计算工程价款,有哪些文件可以参考,请看这里...

A >>北京、河北在疫情期间计算工程价款主要依据相关政府文件，通过明确可计入造价的费用类别及调整原则进行核算，同时需结合合同约定与司法解释处理争议。

B >>北京市住建委文件明确，防疫费用应列入工程造价，由发包方承担。计算依据：承包方需提供防疫费用支出凭证（如采购发票、劳务合同等），并按照实际发生金额据实结算，但需扣除已包含在合同价款中的常规安全文明施工费用。

C >>工期延长：顺延条件：建设工程因疫情影响难以开工或复工的，承包人可请求顺延工期。通知义务：合同有特别约定的，按约定期限和程序通知发包方；无特别约定的，依据湖北省住建厅指导意见顺延工期。

D >>工程工期顺延计算复工前：工期顺延天数计算公式为：顺延天数 = 实际复工日 - 计划复工日。例如，计划复工日为2022年3月1日，实际复工日为2022年3月15日，则顺延天数为14天。

肺炎疫情期间相关工程造价政策汇总和费用处理解读

A >>费用标准与范围浙江、山东规定按每人每天40元计取专项经费，包含防疫物资费、人工费、降效费及其他费用（仅计取税金）。四川省明确降效费需单独计算。厦门通过调整人工费动态指数（2016）及上浮安全文明施工费（20%）间接支持防控成本。

B >>防疫费用计入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用，可计入工程造价。这一规定为工程项目在疫情防控方面的费用支出提供了明确的政策依据，有助于保障施工现场疫情防控工作的顺利开展，减轻参建单位在防疫方面的经济负担。指南适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理。

C >>北京市工程价款计算依据及要点核心文件：京建发〔2020〕55号 可计入造价的费用：疫情防控措施费用：包括现场消毒、防护用品、测温设备等直接支出。人工费：因停工或降效导致的人工成本增加。材料和机械价格：疫情期间材料涨价或机械闲置的补偿。

D >>防疫费用纳入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用，可计入工程造价。这一规定为施工单位在疫情防控期间产生的额外成本提供了合理的补偿依据，有助于保障工程项目的顺利进行。费用范围：防疫费用包括但不限于施工现场的消毒、防护用品的采购、体温检测设备的购置、隔离设施的设置等与疫情防控直接相关的费用。

乙方注意了!要想主张疫情防控费用,需承担举证责任!

A >>乙方若想主张疫情防控费用，确实需承担举证责任，需提供充分证据证明费用与疫情的关联性及具体数额，否则可能面临法院不予支持或仅酌定确认金额的风险。

B >>不可抗力规则适用明确疫情或防控措施属于不可抗力的法定情形，但需严格把握适用条件。当事人主张免责时，须证明不可抗力直接导致合同无法履行，并承担举证责任。例如，因政府强制关闭场所导致无法营业的，可部分或全部免除责任；但若经营困难未完全停摆，单方解除合同可能构成违约。

C >>承包人应积极办理工期顺延签证或申请工期顺延，做好索赔管理工作根据《合同法》第118条、最高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第6条的规定，主张工期顺延的举证责任在大多数情况下由施工单位承担。

D >>根据疫情或者疫情防控措施的影响程度部分或者全部免除责任。当事人对于合同不能履行或者损失扩大有可归责事由的，应当依法承担相应责任。因疫情或者疫情防控措施不能履行合同义务，当事人主张其尽到及时通知义务的，应当承担相应举证责任。

重磅!疫情影响下工期和造价如何计算?

疫情影响下，工期顺延天数根据不同阶段按特定公式计算，费用计算涵盖提前竣工、疫情防控、窝工、降效等费用，增加费用应与工程进度款同期支付，应急工程结算有特殊规定。工期顺延计算复工前：顺延天数计算公式为顺延天数 = 实际复工日 - 计划复工日。若计划复工日无法确定，可按2022年2月16日取定。

工程工期顺延计算复工前：工期顺延天数计算公式为：顺延天数 = 实际复工日 - 计划复工日。例如，计划复工日为2022年3月1日，实际复工日为2022年3月15日，则顺延天数为14天。

人工涨价：若因疫情导致用工短缺或运输成本增加，承包方可提供工资发放记录、劳务合同等证据，主张人工费补偿，但需扣除疫情前已预估的成本。防疫费用承担防疫费用范围：包括现场消毒、体温检测、隔离设施搭建、防疫物资采购等费用。北京市住建委文件明确，防疫费用应列入工程造价，由发包方承担。

住建部通知:工程造价又多了一笔费用!

A >>防疫费用纳入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用，可计入工程造价。这一规定为施工单位在疫情防控期间产生的额外成本提供了合理的补偿依据，有助于保障工程项目的顺利进行。

B >>是的，即日起工程造价新增了防治扬尘污染的费用，该费用由建设单位列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位责任。

C >>住建部对《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》16号部令修订，涉及工程造价的五大核心变化为推进施工过程结算、严禁拖欠工程款、强化投标人责任、约定人材机风险幅度和增加造价咨询企业处罚。

D >>驻场费用：高级职称或一级注册造价师7万元/（人月）；中级职称或二级注册造价师5万元/（人月）；其他人员4万元/（人月）。计日咨询费： 一级注册造价师 4000 元/日；二级注册造价师 3000 元/日；其他人员 2500 元/日。

疫情期间在建项目政府对施工单位补助比例是多少

A >>疫情期间在建项目政府对施工单位的补助比例并无统一标准，需结合合同约定、地方政策及实际损失综合确定。具体分析如下： 法律依据与补助性质根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条，疫情及其防控措施通常被认定为不可抗力，施工单位可据此主张工期顺延或费用补偿，但法律未直接规定补助比例。

B >>万元至1000万元补助5万元。对承建经省、市应对疫情领导小组确定的疫情防控重点项目的建筑施工企业，按现场施工人员每人每天100元标准进行补助。

C >>疫情防控期间在建项目已复工：单列疫情防控专项经费，费用标准曾按风险区划分，后统一调整为每人每天15元，只计取税金；发包方要求复工的，承包方人员返岗的交通费等以实结算。疫情防控期间在建项目未复工或已签合同未开工：应充分考虑疫情影响，协商签订补充合同。

D >>奖励标准：每个项目给予5万元奖励。责任处室：工业投资处。支持中小企业产业升级 申报条件：列入2021年度成都市中小企业培育名单的企业，固定资产投入达50万元以上或信息化投资达20万元以上；若为融入龙头企业供应链的固定资产项目，补助上浮20%。

E >>对政府应急征用的企业给予技术改造补贴，对被征用企业为生产防疫物资实施的应急技术改造项目，经认定后给予项目总投入50%-80%的财政补贴。疫情防控工作结束后，对企业因政府征用或指定生产而产生的剩余物资，通过政府储备和包销予以解决。对经营规范、信誉良好的旅行社，暂时退还旅游服务质量保证金80%。