福建省疫情常态化防控措施费/因疫情常态化防控发生的防疫费用

泉州疫情常态化防控费用什么时候取消

A >>具体规定明确：房屋建筑和市政基础设施工程中，2023年1月8日之后完成的工程量，不再计取疫情常态化防控措施费。这一调整基于国家疫情防控政策的优化，标志着工程建设领域从“应急防控”转向“常态化管理”，相关费用不再作为独立项目计入工程造价。

B >>常态化防控区域。根据泉州资料显示，截止到2023年2月18日，泉州处于常态化防控区域。泉州市，别称鲤城，泉州地处中国华东地区，北承福州，南接厦门，东望台湾岛，是福建省地级市，是福建省三大中心城市之一。

C >>根据疫情防控常态化工作情况，从6月14日起，全区调整设置两个核酸检测集中采集点，分别为：常橙医院集中采集点，接受全区应检尽检、适时抽检、愿检尽检等对象的预约核酸采集工作；泉州动车站采集点，负责重点地区入丰返丰人员的核酸采集工作。

D >>没有。截止到2022年8月29日根据甘肃省泉州市疫情防控工作组公告显示，泉州市已连续6天没有新增确诊病例，属于低风险地区，是常态化防控区域，居民可自由出入泉州市，但疫情防控中心规定市民非必要不前往中高风险地区所在地。

E >>可以。根据查询国家疫情防控中心显示；截止2022年泉州属于常态化疫情防控地区，没有疫情病例增加，因此该地区已经恢复经营，其中包括红塔湾风景区，但是需要出示场所码才可以进入。

F >>从2022年4月21日零时起。泉州市均为低风险地区，全域解除防范区管理。为继续做好我县疫情防控工作，统筹好疫情防控和经济社会发展。落实好常态化核酸检测工作。加强“外防输入”工作。做好社会面管控工作。加快推进新冠疫苗接种工作。严格落实“四方责任”。

明确了!常态化核酸检测费用由各地政府承担

A >>常态化核酸检测费用目前由各地政府承担，具体由财政部门提供资金支持。以下是详细介绍：政策依据：按照《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》，常态化核酸检测所需费用由各地政府承担。

B >>政府组织大规模筛查和常态化检测时，检测机构需按不高于每人份5元提供多人混检服务。医保支付范围：参保患者看病就医时发生的核酸检测费用，可按规定由医保基金支付，但此规定不适用于常态化核酸检测场景（常态化检测费用仍由政府承担）。

C >>四川阆中核酸检测费居民自理并非国家政策要求，而是地方行为，且不符合国家政策精神。国家政策明确常态化核酸检测费用由地方政府承担根据国家医保局有关司负责人接受采访时的表态，常态化核酸检测费用应由各地政府承担，财政部门提供资金支持。

D >>常态化核酸检测所需费用由各地财政部门承担，不得用医保基金支付大规模人群核酸检测费用。国家医保局的明确规定：国家医保局在5月下旬印发通知，明确参保患者看病就医时发生的核酸检测费用，可以按照规定由医保基金支付，但不得用医保基金支付大规模人群核酸检测费用。常态化核酸检测所需费用由各地财政部门承担。

E >>常态化核酸检测的费用目前主要由各地政府承担，通过财政部门提供资金支持。具体说明如下：政策依据与资金来源根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》及《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》，常态化核酸检测所需费用由各地政府承担。

F >>政策依据：按照《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》，常态化核酸检测所需费用由各地政府承担。费用承担现状：目前各地均由财政部门对常态化核酸检测提供了资金支持。

疫情措施费

A >>山东省规定，即日起因防疫造成窝工、赶工等费用由发包人承担，同时对工程建设疫情防控相关费用作出多项调整，包括增加疫情防控措施费、明确费用计算方式、分担原则及应急抢建项目计价模式等。

B >>防护用品采购：包括口罩、防护服、护目镜等个人防护用品的采购费用，这些用品对于保护一线工作人员的安全至关重要。消杀用品消耗：消杀用品如消毒液、酒精等，在疫情防控中起到了杀灭病毒、防止传播的重要作用，其消耗也是疫情措施费的一部分。

C >>乙方若想主张疫情防控费用，确实需承担举证责任，需提供充分证据证明费用与疫情的关联性及具体数额，否则可能面临法院不予支持或仅酌定确认金额的风险。

D >>其他费用分担：施工单位人员滞留、隔离、食宿及设备材料停滞等费用，由发承包双方协商合理分担。费用类型与定义 疫情防控措施费：专指常态化防控产生的直接费用，如核酸检测、防护用品、消杀物资、测温设备、隔离设施、宣传展板及专职人员费用。不包括疫情应急处置（如封闭管理、停工）或人员隔离转运产生的费用。

不在计列疫情防控措施费

江苏省住建厅发布通知，决定自2023年1月8日起，在建及拟建建设工程不再计列新冠疫情防控措施费用，2023年1月8日至通知发布前实际发生的费用可按实结算。

时间节点：自2023年1月8日起，建设工程新冠疫情防控措施费用停止计列。具体范围：在建工程中，2023年1月8日后完成的工程量不再纳入该费用；拟建工程的工程造价中，不再包含此项费用。此规定适用于江苏省内所有房屋市政工程，确保费用调整的统一性和可操作性。

我省在建建设工程2023年1月8日后完成的工程量，其工程造价中不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用。拟建建设工程的工程造价中，同样不再计列该费用。

江苏省住建厅于2023年4月11日发布《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》，决定停止实施此前发布的关于建设工程新冠疫情防控的相关指导文件，并明确在建建设工程2023年1月8日后完成的工程量及拟建建设工程工程造价中不再计列新冠疫情防控措施费用。

对于疫情防控费不再计取之前开标的项目，结算时是否扣除需分情况处理：若合同有明确约定：当合同中清晰规定了疫情防控费的计取方式，尤其是明确指出费用会随国家政策调整而变化时，结算环节必须严格依照合同条款执行。

自2023年1月8日起，房屋建筑和市政基础设施工程中，与疫情常态化防控相关的费用不再计取。根据福建省建设工程造价总站发布的《问题解五十三）》（闽建价〔2023〕4号），自2023年1月8日起，新型冠状病毒感染调整为“乙类乙管”后，疫情防控措施的调整对工程建设领域产生了直接影响。

建设工程项目疫情防控费用明确:20元/天/人

建设工程项目疫情防控费用明确为每人每天20元标准足额计取、包干使用。具体说明如下：费用涵盖内容：因疫情防控增加的防疫人员工资、防控物资、核酸（抗原）检测、宣传教育和临时设施等费用。计取条件：以防控期间（不含常态化疫情防控期）施工单位的现场工人和管理人员实际人数计算。人数确认方式：具体人数由发承包双方签证确认。

疫情防控措施费：双方可协商确定费用标准。协商不成时，按每人每天20元至40元的标准计取。停工损失费用：据实结算待岗工资，原则上不低于北京市最低工资标准。窝工降效费用：封控区按35%～45%调整。管控区按20%～40%调整。防范区按15%～25%调整。合同无约定或约定不明时，可按市内相关规定协商确定。

实践中建设工程案件常见的停窝工损失包括管理费损失、措施费损失、利润损失、材料积压损失、机械设备停窝工损失、人员窝工损失、进出场损失、人材机转场损失及特殊违约金九类，具体内容如下：管理费损失 定义：企业管理费指承包人为组织施工生产经营活动所发生的管理性费用，与总包服务费、挂靠费无关。

最低工资标准自2025年7月14日起调整为：月最低工资：2740元；小时最低工资：25元。其他常用赔偿项目交通费：凭票据实报实销。护理费：40-80元/天（司法实践常见标准）。住院伙食补助费：20元/天。营养费：30-50元/天（一般按40元/天计算）。

看看施工组织设计的计划工期是多少日历天，再结合实际完成工期是多少日历天，如实际工期比计划工期缩短20%，应支付赶工费。